房屋買賣合同（優）
在人們的法律意識不斷增強的社會，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎？下面是小編幫大家整理的房屋買賣合同，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
房屋買賣合同1
簽訂時間：_______________
簽訂地點：_______________
甲方：_______________
乙方：_______________
甲乙雙方就位於的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自願達成如下一致協議;
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況：本合同項下的房屋位於_____市_____街道，相鄰為_________，建築面積_________，北屋_________，東屋_________，西屋_________，南屋_________，院落面積為_________，房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，並徵得其他村民和村集體同意，可以長期佔有、使用。
四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已徵得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利;
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因判決使第三人對該房屋享有權利;
3、如甲方違本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款_________%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所佔土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的`價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關税費。
六、房款支付：自該合同雙方簽字之日起_________日，乙方一次性付清全部款項，並將該款項匯入甲方賬號為的賬户;如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額_________的違約金，如乙方在合同簽訂之日起_________天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同並享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付：乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起_________日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付_________元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂後_________個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同並追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過户的書面通知後_________日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過户的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付_________元違約金，直至協助乙方辦理完房產過户為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過户的，與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方後，該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付_________元的違約金。
十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基於本合同約定而享有的佔有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限於房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續佔有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方佔有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款並支付全部購房款_________%的違約金。
十二、其他事項：
1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村會、所在街道辦事處協調解決。
2、雙方應當請至少_________名本村集體成員作為本次交易的見證人，並在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份，雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效，並持續有效。
甲方(簽字捺印)：_______________
身份證號：_______________
乙方(簽字捺印)：_______________身份證號：_______________
見證人(簽字捺印)：_______________身份證號：_______________
見證人(簽字捺印)：_______________身份證號：_______________
附：
見證人聲明
見證人聲明如下：
1、見證人與甲乙雙方同為集體組織成員;
2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛;
3、本合同經我們見證，雙方自願、平等協商，不存在脅迫、強迫等違法情況，合同是雙方當事人的真實意思表示;
4、本合同在_________年______月___日在______家中籤訂，現場參與人員有甲方、乙方和見證人總計_________人，雙方簽字蓋章後本合同生效。
見證人(簽字捺印)：_______________
甲方(簽字捺印)：_______________
乙方(簽字捺印)：_______________
房屋買賣合同2
賣方：（以下簡稱甲方），身份證號：
買房：（以下簡稱乙方），身份證號：
根據國家和_________省（市）法律、法規和有關規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議：
第一條房屋的基本情況
甲方房屋（以下簡稱該房屋）坐落於_________;位於第_________層，共_________（套/間），房屋結構為_________，建築面積_________平方米（其中實際建築面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米），房屋用途為_________;該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附着設施見附件二;（房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號）為_________。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為（甲方暫測/原產權證上標明/房地產產權登記機關實際測定）面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積（以下簡稱暫測面積）與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積（以下簡稱實際面積）為準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%（不包括±_________%）時，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%（包括±_________%）時，甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理：
乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，並按_________利率付給利息。
每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
_________。
第三條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
土地使用權年限自_________年_________月_________日，至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號為_________;該房屋買賣後，按照有關規定，乙方（必須/無須）補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按（總建築面積/實際建築面積）計算，該房屋售價為（_________幣）每平方米_________元，總金額為（_________幣）_________元整。
第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;第十條本合同附二、三樓平面圖;
第五條付款方式
乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金（_________幣）_________元整，並應於本合同生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。已付定金將在最後一期付款時衝抵，支付方式為以下第_________種：
現金_________;
支票_________;
匯款_________。
第六條交付期限
甲方應於本合同生效之日起_________日內，將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起_________日內，將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本合同第五條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按_________計算。
逾期超過_________天后，即視為乙方不履行本合同。屆時，甲方有權按下述第_________種約定，追究乙方的違約責任。
終止合同，乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金，合同繼續履行。
_________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的`交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起，月利息則按_________利率計算。
逾期超過_________個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第_________種約定，追究甲方的違約責任。
第九條關於產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、税項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第十一條税費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值税由甲方向國家交納，契税由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的税費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十三條聲明及保證
第十四條本合同一式三份，甲方執一份、乙方執二份;
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
甲方代理人（簽章）：乙方代理人（簽章）：
___年___月___日___年___月___日
籤於_____籤於_____
房屋買賣合同3
原告：
被告：
訴訟請求：
一、請求貴院判令被告繼續履行合同，並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_________元，違約金_________元/天，（由_______年_____月______日至______年_____月______日）逾期7個月，（按銀行同期貸款利率計算）。
三、原告以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建築平方米向原告支付補償金，共計人民幣_________元（大寫：）。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失_________元。（按銀行現利率執行）。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由
原告與被告系商品房買賣合同關係。原告於______年_____月______日與被告簽署了《商品房的.買賣合同》，原告購買被告開發的紅橋區咸陽路南端東側龍悦花園___樓___門_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告於______年______月______日將首付款人民幣_________元，於____年___月___日將貸款人民幣_________元付於被告帳户，合計總房款_________元全部支付到被告指定帳户。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定，該商品房應於______年_____月______日前驗收合格並交付使用，但由於被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房准許交付使用證》，導致至今_______年___月___日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公佈的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關於發佈20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建築平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕，被告故意躲避原告之詢問，無奈之下，原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益。現根據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關規定，向貴院提起訴訟，請求人民法院依法予以支持。
此致
_________人民法院
一、本訴狀副本___份（按被告人人數提交）;
二、證據___份。
具狀人：_________
___年___月___日
房屋買賣合同4
（合同編號 ）
合同雙方當事人：
出賣人：
買房人：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房產管理法》及其他有關法律、法規的規定，買房人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議：
第一條 買房所購商品房的基本情況
買房人購買的商品： 第單元 層門。 商服樓東數第 門。
該商品房的用途為 ：屬混合結構層高為 ：建築層數：層。
該商品房建築面積 m2，其中套內建築面積 m2，公共部位與用房分攤建築面積 m2。
第二條 計價方式與價款
出賣人與買房人約定按建築面積計算，該商品房單價為人民幣每平方米元。 總金額人民幣：元。
第三條 付款方式及期限
買房人按下列第 種方式按期付款。付款金額以賣方收準。
1、一次性付清。
2、分期付款：預購之日起預付房款50%。餘額在200 年 月 日前全部付清，方可入住。
3、其他方式 。
第四條 交付期限
出賣人應當在200年 月 日前，經縣建設質檢部門驗收合格後，並符合本合同約定的商品房交付買房人使用。
但如遇下列特殊原因，出雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期。
1、遭遇不可抗拒力，且出賣人在發生之日起日內告知賣房人的.。
2、持續大雨、暴雨、洪水、地震等自然災害對施工帶來嚴重損壞，影響正常工期的。
3、發生痛情，禁止勞動力流動的。
第五條 商品房達到交付使用條件後，出賣人電話通知買房人辦理交付手續。（買房人必須提供真實，有效的電話聯繫方式，如有變更馬上通知出賣人），雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示商品房驗收合格的批文，並簽署房屋交接單，所購商品房為住宅的，出賣人提供《住宅質量保證書》。
第六條 出賣人保證銷售的該商品房沒有產權糾紛和債券債務糾紛。因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債券債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第七條 保修責任
買房人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣原因造成的損壞東西，出賣人不承擔責任，但可協助維修，維修費用由購房
人承擔。
第八條 商品房室內裝修標準
該商品房住宅部分，客廳為落地門洞，廚房、衞生間水龍頭一，室內地面找平昨理，衞生間、廚房、牆面及地面不貼瓷磚。
第九條 買房人的房屋僅作 使用，買人使用期間不得擅自改變商品房的建築主體結構、承重結構用途。
第十條 出賣人統一安裝電話和閉路進户聯網費用買房人負責。價格由業務部門而定。排污入網費用，由賣房人負責。
第十一條 出賣人不負責契税和辦理房照，由買房人負責。但出賣負責出收據和辦理房照材料，物業管理由本公司物業管理，買房人要按期繳納水、電、取暖、衞生及可能涉及的各項生活必須費用。如拒絕繳納，甲方有權停水、電。
第十二條 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決。協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十三條 本合同一式三份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日起生效。
出賣人：（簽章） 買房人（簽章）：
年 月 日年 月 日
籤於籤於
房屋買賣合同5
甲方：__________身份證號：__________
乙方：__________身份證號：__________
丙方：__________身份證號：__________
鑑於甲方擬借乙方的名義購買房產一套，乙方與丙方系夫妻關係。現各方本着平等友好之原則，經協商一致，就甲方委託乙方代為購買並代為持有該房產相關事宜達成如下協議，以茲共同遵照執行：
一、關於該房產相關事實的確認
該房產坐落於：__________出賣人為：__________產權面積為__________平方米。
二、關於房產購買的約定
1.甲方應當承擔購買該套房產的全部費用。
2.乙方以其本人名義與出賣人簽訂合同購買房屋。
3.該房產購得後登記在乙方個人名下。
三、關於房產產權的約定
甲、乙雙方確認，雖然該房產以乙方名義購買，且待到辦理不動產登記手續時，暫時登記在乙方名下，但該房產實際為甲方所有。
四、關於該房產經營管理和處分的約定
1.甲、乙雙方確認，甲方享有該房產的所有權和使用權，包括但不限於自己居住、出租等。
2.乙方確認，未經甲方同意，乙方不得單方面將該房產對外出租、出售。
五、關於該房產收益分配，税費及風險等的約定
1.該房產的租金等收益，歸甲方所有。
2.因該房產使用或經營產生的房產税和營業税等税費、房產管理費、水電費、修繕費用、管理成本等需由甲方承擔費用。
3.因該房產造成他人的人身、財產損失的責任，及該房產發生毀損滅失風險由甲方承擔。
4.乙方有義務配合甲方對該房產的管理、處分等一切事宜，乙方不得在任何時間、地點、以任何方式抗拒及干涉甲方行使權利，並不得撤銷該授權委託。
5.因房產為乙方代甲方持有，甲方將房產抵押給銀行進行貸款，乙方有義務協助甲方辦理貸款手續，貸款所得本金全部歸甲方所有，歸還貸款的本金和貸款利息由甲方全部承擔。
六、產權變動
1.乙方在接到甲方變更產權登記的通知後，應積極配合甲方將該房產變更登記至甲方指定的自然人或法人名下。
2.乙方接到甲方出售房屋的通知後，應積極配合出售該房產，並協助辦理房屋買賣相關手續。
七、丙方確認
1.丙方知悉甲方與乙方之間的房產代購及代持協議。
2.丙方確認該房產的.實際所有權人為甲方，並非丙方與乙方的夫妻共同財產。
3.丙方承諾積極配合辦理該房產產權變更的所有手續。
4.若該房產在法律相關認定項下被認定為乙方所有，則丙方確認該房產最多屬於乙方的個人財產，概由乙方全權處理同時，根據相關法律規定需要丙方配合辦理的手續，丙方承諾積極予以配合。
八、其他事項
1.本協議一式三份，三方各持一份，具有同等法律效力。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，應向所在地有管轄權的人民法院起訴。
3.本協議自甲、乙、丙三方簽字之日起生效。
簽署時間：__________年_____月_____日
甲方(簽字)：__________
聯繫電話：__________
地址：__________
乙方(簽字)：__________丙方(簽字)：__________
聯繫電話：__________聯繫電話：__________
地址：__________地址：__________
房屋買賣合同6
甲方：________________________
乙方：________________________
甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜，經洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。
1、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房___棟。建築面積為______平方米。其面積以《建築面積計算規則》為準。
2、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用，但不包括建築税和公證費。
3、付款辦法
預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%，計人民幣_____元（其中10%為定金）。待房屋建築工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築税款由甲方代收代繳。
4、交房時間
甲方應於____年____月將驗收合格的房屋交付乙方。
5、乙方在接到甲方交接房通知後的.十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時，須委託甲方代管，並付甲方代管費________（按房價的萬分之一/日計取）。
6、乙方從接管所購房屋之日起，甲方按照國家規定，對房屋質量問題實行保修（土建工程保修一年，水電保修半年，暖氣保修一個採暖期）。
7、違約責任
（1）本合同生效後，如乙方違約，乙方已繳定金不退；如甲方違約，則應雙倍退還定金。
（2）甲方如不能按期交付乙方所購房屋時（除人力不可抗拒原因外），每逾期一天，甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
8、乙方需要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方承擔。
9、乙方對所購房屋享有所有權，但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。
10、甲乙雙方如在執行本合同過程中發生爭執，應首先通過友好協商解決；如雙方不能達成一致意見時，應提交仲裁委員會進行仲裁。
11、本合同一式九份，正本兩份，雙方各執一份；副本六份，雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。
12、本合同經雙方簽字蓋章並公證後生效。本合同未盡事宜由雙方另行協商。
13、本合同附件
（1）房屋平面位置及佔用土地範圍圖
（2）度假村別墅暫行管理方法
甲方：（蓋章）____________乙方：（蓋章）____________
法定代表人：______________法定代表人：______________
地址：____________________地址：____________________
電話：____________________電話：____________________
開户銀行：________________開户銀行：________________
賬號：____________________賬號：____________________
房屋買賣合同7
根據 《中華人民共和國合同法》 、 《中華人民共和國城市房地產管理法》 及其它有關法律、法規之規定，甲.乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產製定本合同，以資共同信守執行。
第一條：轉讓房屋的基本情況
轉讓房屋位於 市 縣 小區 號樓 單元 層 户。房屋的位置，面積，都以甲方合同為準。編號 。附送地下室 平方。
第二條：轉讓價格
雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣) 元整，(大寫 拾 萬 仟元整)，
第三條;付款方式
1.乙方在簽訂本合同同時支付甲方(人民幣) 元整，(大寫 拾 萬 仟元整)，做為房屋首付款。
2.其餘房款(人民幣) 元整，(大寫 拾 萬 仟元整)。餘下房款按照銀行按揭辦理，銀行按揭款直接撥給甲方。
第四條;房屋交付
在雙方在場的情況由甲乙雙方對房屋產權證及室內進行驗收，雙方如無任何異議，視為該房屋情況符合本合同約定。在乙方支付所有房款後，該房屋的所有權歸乙方
第五條;房屋過户
經雙方商定。因甲方還需先還銀行按揭，乙方先付房屋首付款。等甲方辦理房產證之後，甲乙雙方進行房產過户。銀行按揭。
第六條;其他事項
1.甲方不得隱瞞與轉讓房產相關的重要事情，必須保證其對轉讓房產產權擁有的.所有權，如有抵押和一房多售的情況，甲方願意承擔一切法律責任，並賠償乙方所付房屋首付款的雙倍作為賠償。
2.甲乙雙方辦理房屋過户手續時，所產生的費用有乙方負責。甲方結清物業水電費用。
第七條;違約責任
1.甲方必須在收到首付款後還清銀行貸款。如因甲方的惡意推脱而造成房屋產權無法或者延期過户。甲方應賠償乙方首付款的雙倍作為違約金。
2.乙方必須儘快完成銀行按揭手續，如銀行按揭款不足房屋款餘額，乙方應用現金補齊差價。並承擔一切責任。
3.雙方簽訂合同後，如甲方違約。應賠償乙方所付首付款的雙倍作為賠償。乙方中途解除合同，首付款不予退還。
第八條;本合同未盡事宜。由雙方另行協商。並簽訂補充協議。補充協議和本合同同具有同等法律效力。
第九條;本合同在履行過程中發生爭議。由雙方協商解決。協商不成時，甲乙雙方同意由仲裁委員會仲裁。中介方不承擔經濟以及法律責任，只作為甲乙雙方的見證人。
第十條;本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
第十一條;本合同一式三份，甲乙雙方及銀行各執一份，具有同等效力
出賣方(甲方)： 購買方(乙方)：
身份證號碼： 身份證號碼：
電 話： 電 話：
簽約日期: 年 月 日
房屋買賣合同8
合約第一方(簡稱“賣方”)：________
賣方：________
【身份證】/【營業執照】號碼：________
委託代理人：________
【身份證】/【營業執照】號碼：________
郵件送達地址：________
合約第二方(簡稱“買方”)：________
買方：________
【身份證】/【營業執照】號碼：________
委託代理人：________
【身份證】/【營業執照】號碼：________
郵件送達地址：________
合約之第三方(以下簡稱“經紀方”)：
經紀方：南寧市遠程房地產諮詢有限公司
營業執照：A
開户銀行：南寧市邕寧區農村信用合作聯社金湖信用社
銀行賬號：
特別告知：請您務必審慎閲讀、充分理解各條款內容，特別是多項相應條款，並選擇接受或不接受。限制、免責條款可能以加粗形式提示您注意。如本合有塗改，各方應及時予以校對確認，合約各方均附有審慎義務。
依據《民法典》及相關法律、法規有關規定，經紀方接受買賣雙方之獨家委託，並獨家促成了買賣雙方達成房屋交易事宜，本着誠實守信的原則，經三方協商一致就物業買賣及居間、委託代理、房地產諮詢等事項達成如下條款：
第一條交易標的及權屬情況
1、該物業建築結構、用途等房屋信息以應賣方提供物業相關權屬材料登記或相關法律文書記載為準。
座落地址：南寧市區(下稱“該物業”)
建築面積/(㎡)：【產權證】或【商品備案證明】編號：
此次交易【已包含】/【不包含】該小區號【車位】/【車庫】/【雜物房】
權屬為【有產權】/【無產權】建築面積為平方米(以相關權屬材料號為準)
如該物業賣方所持產權材料處於與開發商簽署《商品房買賣合同》且房屋已驗收合格並交付，尚未取得房屋產權證狀況，已在房管部門已辦理備案及辦證階段中，雙方同意待賣方辦理產權證完畢後再辦理過户手續。
2、該物業權屬性質為以下第【________】類：
【A】商品房;
【B】房改房;
【C】可上市經濟適用房;
注：如權屬為B、C類的，以現行政策需辦妥補交土地出讓金、公攤面積等上市材料方可進行辦理過户交易手續。
3、買賣雙方確認權屬現狀為下述第【________】項：
【A】該物業未設置抵押，賣方對該物業享有完全的處分權;
【B】該物業處抵押狀態，截止目前未結清還款額約為萬元，由賣方向抵押方申請還款，待註銷後再辦理過户手續;抵押方為【銀行機構】/【個人債權人】現雙方同意抵押狀態處理方式為第【________】項：
【1】由賣方自行籌集資金負責解押還款;
【2】由買方按約定支付首期樓款並用提前還款解押使用;如仍有不足部分則由賣方自行承擔;
【3】由買賣雙方委託擔保公司或經紀方等進行墊資結清解押。
注：如選擇【3】項的，須解押前另行與墊資方簽署墊資協議，以及向墊資方指定人員辦理公證委託手續，買賣雙方應予協助，同時賣方應將產權證原件託管經紀方作為辦理各項手續之用。所產生的墊資費、公證費、加急費等按墊資協議約定承擔為準。如因對墊資協議條款及手續有異議的，買賣雙方可另自行通過其他途徑融資解押。
第二條成交價及交易方式
1、成交價約定：該物業成交價為人民幣(大寫)仟佰拾萬仟佰拾元整(小寫)￥________，如有加建面積或重新測繪產生增減面積的，此價不因面積變化而變化，並按套出售。
2、此成交價包含該物業所有樓款及賣方交易前已開通已繳納的雜費(包括但不限於煤氣管道、維修基金等入住費用及約定設施物品等)，買賣雙方在產權過户時應如實申報成交價格。
3、買方付款方式種類為【________】：
【A】商業貸款;
【B】公積金貸款;
【C】一次性付款;
買方應在【賣方提前還款前】/【辦理過户前】到指定的商業銀行配合簽署按揭文件及支付貸款所需費用，並在約定期限內提供齊全辦理貸款所需要的資料，買方向銀行所申請按揭貸款金額與貸款年限最終以銀行批准的結果為準，如為公積金貸款交易的則為過户後辦理貸款手續，賣方須配合買方提交貸款所需材料。
第三條樓款支付方式
1、第一部分房款【定金款】：人民幣________元整(￥元)，支付方式為【________】項：
【A】簽約當天買方須向賣方一次性支付上述定金，賣方應在經紀方通知下配合進行產權查檔。
【B】簽約當天定金由買賣雙方委託經紀方代為託管，由經紀方轉付給賣方。
【C】其它支付方式：________前支付給賣方。
2、第二部分房款【首期款】：人民幣________元整(￥元)，支付方式為【________】項：
【A】買方同意在房管部門過户遞件並出具受理單當天或之前支付給賣方。
【B】買方同意已辦理申請及簽署銀行按揭貸款手續且賣方銀行通知提前還貸的預約結清扣款前，將首期樓款轉入賣方還款銀行扣款賬號內並用於賣方銀行解押之使用，不得挪作他用，否則將視為違約。
【C】存入【買賣雙方指定銀行監管賬户】按託管協議約定支付。
【D】其它支付方式：前支付給賣方。
3、第三部分房款【尾期款】：人民幣________元整(￥元)，支付方式為【________】項：
【A】買方應在房管部門領取名下《產權證》當天或之前支付給賣方。
【B】買方在新權證出證及抵押登記手續完成銀行並領取他項權利證後，由貸款銀行直接劃給賣方，如由墊資方墊資解押或墊付款項的，則由墊資方與賣方完成此款項結算。
【C】存入【買賣雙方指定銀行監管賬户】按託管協議約定支付。
【D】其它支付方式：前支付給賣方。
4、第四部分房款【保證金】：人民幣________元整(￥元)，支付方式為【________】項：
【A】從首期款中預留給【經紀方】/【買方】託管，並出具託管收據給賣方，待賣方交付物業及結清物業雜費、户口遷出全部手續完畢後3天內由託管方作為樓款結算給賣方，並衝抵同等數額樓款。
【B】雙方不作預留保證金，遞件過户前賣方自行結清所欠物業費。
5、如銀行批准的貸款額少於買方申請貸款金額，二者相差金額，買方按下列第【 】種方式交付：
【A】買方須在到房管部門過户遞件並出具受理回執當天支付給賣方;
【B】其它支付方式：前支付給賣方。
第四條交易税費
1、本次交易所產生税費約定：
(1)契税;
(2)營業(增值)税及附加;
(3)個人所得税;
(4)查檔費;
(5)曬圖費;
(6)工本費;
(7)登記費;
(8)交易手續費;
(9)印花費;
(10)評估費;
(11)測繪費;
(12)防洪保安費;
(13)產權轉移印花税;
(14)土地出讓金;
(15)補公攤費用;
(16)墊資費;
(17)加急費;
(18)公證費;
(19)其他;
賣方同意繳納税費中________款項;
買方同意繳納税費中________款項;
2、税費繳納與免徵約定：買賣雙方應在交易程序辦理或經紀方通知下，提交符合税局納税標準材料，依次按分税率、綜合税率、差額税率、免徵等進行辦理減免或繳納税費，具體税費金額以相關政府部門徵收標準為準。
3、税費變動處理約定：如簽署本合約後，因政策變動發生上述税費徵收標準上下浮動調整的，則相對於本合約簽訂時税率標準的調整部分由本合約約定税費相應承擔者支付;如發生本合約約定之外新的税費徵收政策，雙方應按新政策規定由各自承擔。
第五條物業交付
1、該物業以現狀售予買方，買方或其授權代表已實地勘查瞭解該物業，現物業交付標準為下述第【________】項。
【A】空房毛坯;
【B】空房帶現固有裝修;
【C】現固有裝修帶家電傢俱，詳見之附件《傢俬電器清單》。
注：帶固有裝修指為現已有的入地入頂之地板、入牆櫃、隔斷、吊頂及廚櫃、衞生間衞浴等固定裝修;如帶固定裝修出售的，樓款已涵蓋約定應移交的裝修。賣方交付前將不移交的附屬物品及時搬出，如買方發出書面通知起七個工作日內仍未按時搬出的則作放棄權利論，買方有權處理。交付時不得故意破壞或更換約定應移交給買方既有室內裝修或附屬設施，否則須賠償買方損失或買方有權拒絕收房，視為賣方逾期交房處理，直至修繕完畢或賠償損失止。
2、物業交付時間約定為下述第【________】項。
【A】不帶租約，【賣方收齊全部樓款三個日內】/【另約定】前交付物業;
【B】附帶租約，【賣方收齊全部樓款三個日內】/【另約定】前交付物業;原租約合同期滿約為至年月日止，買賣雙方同意原租賃合同處理按下述第【________】項。
【1】繼續履行：原租約對買方仍然有效，物業交付當日賣方須協助買方與租户進行租約手續移交或物品確認，並將其原租賃合同項下約定已收取租賃押金及預收物業交付後的.租金移交付給買方。
【2】租約解除：賣方須於物業交付給買方之前解除原租賃合同，將該物業按合同交付約定標準交付給買方，買方對因原租賃合同解除而產生之糾紛不承擔任何責任。
3、物業雜費結清約定：交付前賣方須付清一切有關該物業所欠繳之物業雜費，否則買方有權從已預留保證金中抵扣，如賣方保證金不足抵扣額且賣方藉故不配合結清物業雜費的(含買方代為墊付所欠費用)視為賣方逾期交房違約處理。已開通之水、電、燃氣等附屬設施雙方應配合移交，如已達交付條件賣方無過錯並結清全部費用且買方無故拒絕接收的，視為物業已交付。
4、物業户口遷出約定：若物業已落有户口，賣方在【產權過户之前】/【另約定】前將物業內户口遷出，同時有義務協助買方辦理户口遷入手續，如因賣方不配合辦理户口遷出手續或隱瞞户口問題，則每逾期一天按物業成交總價的萬分之四向買方支付逾期違約金，至賣方户口遷出當日為止。
第六條買賣雙方的權利和義務
1、簽訂本合約後，買賣雙方須於經紀方通知下及按相關房地產交易流程辦理手續前，提供交易所需有效的資料(包括但不限於權屬證明、身份證明原件等所需一切材料)，並配合到相關部門簽訂交易文件與辦理手續，雙方應同意該物業權屬證明原件等材料交付給經紀方保管至交易遞件當日，材料收取以經紀方出具的收件收據為準。
2、賣方承諾提供有關該物業的產權情況真實合法，保證對上述物業享有所有權與處置權，交易前所產生的權屬、債務、税項、租賃等糾紛賣方須過户前處理完畢。已徵得共有人、配偶同意及相關優先購買人已放棄優先購買權，沒有侵犯第三人的權利。買方對上述房產現狀有充分了解且已實地勘查，已徵產權落定人等同意;如買方需申請按揭貸款的，不得隱瞞個人徵信或信用黑名單問題，買方應在簽署本合約同時委託授權經紀方代為辦理按揭手續。
3、買賣雙方需保證名下無經濟適用房、廉租房等政府保障性住房，由此因限售限購政策所產生的損失由各自承擔。
4、買賣雙方同意此次房屋產權過户登記落定人為第【________】項。
【A】買方或有多個共有人(姓名)。
【B】買方指定的任何產權落定人。
第七條合約違約責任
1、買賣雙方簽署合約後，任何一方不依約配合辦理手續或違反合約的，守約方有權自行或委託經紀方向違約方發送履約書面通知即日起至七個工作日內，違約方仍不履行合約的，守約方可有權解除交易或本合約自動解除，違約方按下列約定承擔賠償責任：
(1)如賣方違約的：須在三個工作日內除無息退還買方已付樓款以及承擔賠償買方已支付給經紀方的服務費、交易所產生的費用或承擔賠償經紀方居間佣金損失外，同時須支付與定金同等數目之金額(包含未付定金)作為違約賠償給買方。如賣方不依約退還款項及違約款項的，每逾期一天則另按同期銀行貸款利率的四倍計算利息支付給買方作為罰息賠償，至支付全部應退還款項及違約款項為止。
(2)如買方違約的：須在三個工作日內賠償賣方應支付給經紀方的服務費、交易所產生的費用或承擔賠償經紀方居間佣金損失外，同時賣方有權沒收買方已付定金與追究其未支付定金，且賣方有權將該物業另行出售，如買方不依約支付違約款項的，每逾期一天則另按同期銀行貸款利率的四倍計算利息支付給賣方作為罰息賠償，至支付違約款項為止。
2、關於逾期支付樓款與逾期交房的賠償約定：
自違約行為發生後，不影響本合同在違約行為終止之後的繼續履行。經守約方催促履約或發送書面通知之日起，賣方未按約定期限將該物業交付買方使用的，每逾期一天，按該物業成交總價的萬分之四向買方支付逾期交房違約金;買方未按約定支付房價款的，每逾期一天，須按物業成交總價的萬分之四向賣方支付違約金。
第八條經紀方的收費標準及權利義務
1、經紀方的收費標準：基於經紀方提供房地產居間等有償服務，並促成買賣雙方成交簽訂本合約，已完成了房產居間服務事宜，經紀方按公示的收費標準(買賣雙方各自按成交價1.5%支付佣金)或《佣金確認書》收取服務佣金，現雙方同意在本合約簽訂當日各自向經紀方支付服務佣金，其中：
賣方同意支付人民幣________元整(￥元)
買方同意支付人民幣________元整(￥元)
若買方需辦理按揭貸款，經紀方公示的手續收費標準為按成交價1%收取，現買方同意向經紀方支付按揭貸款服務費為人民幣元整(￥元)，
鑑於經紀方已完成了房產居間服務，除經紀方原因或不可抗力因素外，該居間服務費均不予退還或免除。買賣任何一方或雙方違約導致合約不能履行造成經紀方居間佣金損失的，經紀方有權追究違約方承擔賠償該次交易全部居間服務費給經紀方。
2、經紀方的權利與義務：經紀方按照買賣雙方委託，據實告之其所獲悉的與本次房產交易有關信息。因經紀方故意提供虛假信息，損害買賣雙方利益的，經法院依法判決確認，應向受損方退還服務佣金。簽約後由經紀方協助雙方辦理相關過户手續，買賣雙方應在經紀方通知配合辦理交易手續及完結手續，如買賣雙方不依約支付佣金及繳納相關應付費用的，經紀方有權拒絕協助買賣雙方辦理相關交易手續。
第九條合約變更、免責及處理爭議方式
1、合約變更：本合約取代三方簽約前談判中的聲稱、理解、承諾、協議之內容;除因三方協商一致，任何一方不得擅自變更或解除本協議，履行期間任何一方需變更或解除的，須事先書面通知對方，並達成書面補充協議，在變更或解除本協議的書面補充協議達成之前，本協議繼續有效。如擅自變更的，應承擔由此給其他各方造成的損失;若涉及經紀方內容的補充協議，須由經紀方簽字加蓋公章的形式生效，否則因給買賣雙方帶來損失的經紀方將不負法律責任。
2、免責聲明：本合約簽訂後，若非三方任何一方或不可抗力原因，導致交易拖延辦理或無法履行時，則各方同意有關交易日期按交易流程相對順延或協商解除，並根據不可抗力的影響及規定，部分或全部免除責任。
3、爭議處理：因本協議的履行以發生的糾紛，三方應積極協商，協商不成的，各方按照合約關係向交易房屋標的所在城區管轄人民法院提起訴訟。法院訴訟所產生的費用先由各自承擔，並最終由違約方(敗訴方)承擔對方處理糾紛所支付的所有費用。(包括但不限於訴訟費、保全執行費、律師費、差旅交通費、過户税費等)
第十條合約送達、生效及持有等附則
1、合約送達：本合約記載通訊地址或身份證地址為買賣雙方所有通知、文件等送達地址。如有通知地址變更，變更一方應在變更後三日內書面通知，否則一經正常投遞則視為已經送達，郵寄的憑證即為已成功送達憑證。
2、生效及持有：經紀方已就本合約所有條款向買賣雙方作詳盡解釋，並如實告知所掌據的信息包括但不限於交易政策、流程、税費標準等內容，買賣雙方經審閲無異議，並完全瞭解合同所列事項，各方按照合約關係承擔義務。本合約自三方簽字蓋章簽訂之日起生效，合約壹式叁份，賣方、買方及經紀方各持壹份，具同等法律效力。
第十一條其他約定(如本條內容與上述內容有衝突，則以本條內容為準)：
客户須知：閣下凡向我司繳付款項，我司將根據款項內容開具蓋有“財務專用章”收據或發票。如有我司員工私自向閣下開具白條收據、代收付款項或作出其他協議補充的，未加蓋公司印章的，請閣下拒絕接受，否則我司對此不予認可，並不承擔由此而引起的一切責任與經濟損失。
賣方(簽字蓋指模)：________經紀方：________買方(簽字蓋指模)：________
所屬分行：________
代理人：________執業經紀人：________代理人：________
合約三方茲於________年________月________日親筆簽章屬實。
簽訂地點：__________
房屋買賣合同9
甲方(出賣方)：__________________
身份證號：____________________________________
乙方(購買方)：__________________
身份證號：____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方房產事宜達成如下房屋買賣合同，共同遵守：
1、房產狀況
甲方自願將座落於出售給乙方，乙方自願購買此房。
2、轉讓價格
甲乙雙方議定上述房產成交價為人民幣(__________________元整)。
3、付款方式
乙方已於________年________月________日支付給甲方購房定金人民幣________________(元整)，餘款為人民幣________________(元整)。由於本房產暫無《不動產登記證》，經雙方協商，議定在簽訂合同後，二次支付甲方購房款為人民幣________________元整(________________元整)，乙方暫扣人民幣________________(元整)房款，待辦理房產過户後，將暫扣款付清。
4、甲方義務
(1)由於本房產暫無《不動產登記證》，當前無法辦理正式的房產過户手續，本次交易屬甲乙雙方協商議定，因此待到該房產可以辦理《不動產登記證》時，甲方有義務在第一時間主動配合乙方完成辦理房產過户手續，不得藉故拖延。如因甲方原因使乙方無法及時辦理過户等相關手續而使乙方受到的損失，乙方有權向甲方索賠全部損失。
(2)甲方承擔辦理《不動產登記證》所產生的一切費用(包括：税金、房屋維修基金及土地證費用等)。
(3)甲方必須保證對該轉讓房屋有完全的所有權，無任何家庭糾紛，轉讓前沒有設置任何抵押、擔保、出租、被查封等他項權項，若發生與甲方有關的債權債務或家庭糾紛，一概由甲方解決並承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失由甲方負責賠償。甲方除上述賠償外還應向乙方支付違約金________萬元。
(4)甲方保證該房屋無重大質量問題或瑕疵，並保證在交接前未發生非正常死亡或行兇等事件，如交接後發現上述事件發生，乙方有權要求解除合同並退房，由甲方承擔此次交易中雙方的`全部交易税費。
(5)甲方在將該房產交付給乙方時，甲方要保證將與該房產附隨的取暖費、水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費等費用已結清，並將相關繳費證件交於乙方。
(6)雙方簽訂合同後，甲方有義務將該房產《房屋買賣合同》(包括相關協議)、購房發票原件及本人《身份證》、《結(離)婚證》、《户口本》複印件各1份交至乙方，並協助乙方落户。
5、乙方義務
(1)辦理房產過户手續所產生的一切税費全部由乙方承擔。
(2)甲乙雙方協商同意於年月日前由甲方將上述房產正式交付乙方。房屋移交給乙方後，其該建築範圍內的土地使用權一併併入乙方使用，如由於國家政策或自然因素等不可抗拒的原因(如：升值，貶值，拆遷等)，造成的各損失或受益均與甲方無關，由乙方享受或承擔。
6、違約責任
乙方中途毀約，不得向甲方索還定金;甲方中途毀約應將定金退還乙方，另付雙倍賠償乙方定金數額的違約金。因該房產暫無《不動產登記證》，雙方約定甲方收到購房款(不包括暫扣款)，乙方拿到本房鑰匙為交易成功，甲乙雙方均不得反悔。
7、本合同在履行中若發生爭議，甲乙雙方友好協商解決，如不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，一經簽字即產生法律效力。
甲方(簽字)：_______________
乙方(簽字)：________________
身份證號：__________________
身份證號：__________________
證明人：________________________________________________
聯繫電話：______________________________________________
日期：__________________________________________________
房屋買賣合同10
甲方(出讓方)：______身份證號：______
乙方(買受方)：______身份證號：______
協調説話人：______身份證號：______
甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方房產轉讓於乙方事宜達成如下協議，共同履行。
第一條房屋基本情況：
甲方房屋坐落在______，______樓______單元______層______室(東户)經濟適用房轉讓給乙方。房屋建築面積為______平方米，公共部分及公用分攤面積為______平方米，該房屋土地使用期限為______年(自______年______月______日起至______年______月______日止)甲方出售房屋已徵得房屋共有人的同意，併為此承擔相應的法律責任乙方對上述房屋已經充分了解，同意購買上述房屋。
第二條房屋轉讓價格：甲方同意以元/建築平方米將房產轉讓於乙方，乙方認可現有建築面積，當測繪面積與現有建築面積有誤差時，甲乙雙方不再追究，轉讓金總額為人民幣______元(大寫______)
第三條因該房產關係為“經濟適用房”，在該房產未過户前，乙方交付甲方房屋使用權轉讓金的同時，甲方應將該房交於乙方使用，並且購房合同由甲方交於乙方保管由於房產證尚未辦理，甲方應按有關規定及時辦理房產證，並且交與乙方保管。在該房產滿足過户條件(包括但不限於購買時間超過5年以上)時，甲方應按乙方指示將該房產過户至乙方名下若該房產過户手續費用過大，乙方可以不辦理過户手續，並且甲方無條件同意乙方享有該房產的.一切權利。
第四條若過户時相關機關要求甲乙雙方提交該房產轉讓協議，則甲方應配合乙方簽訂房產轉讓協議(該協議僅供過户之用，不實際履行，乙方不必向甲方交付該房產轉讓款和相關費用)
第五條若過户時因政府優先回購或甲方違約從而導致乙方失去房產所有權，甲方應退還乙方的使用權轉讓金、利息(按照日0.04%的利率自支付支付轉讓金之日起計算)及房屋的增值價值外，還要承擔乙方添加的附屬設施及房屋裝修費用(不折舊)
第六條在該協議生效之後，若因政府等其他單位拆遷該房或其他原因，向該房產支付賠償的相關價款，甲方應以自己名義領取後全部交付給乙方。
在該權屬未變更之前，甲方僅為該房產名義上的權利人，甲方不得再將該房產進行買賣、抵押等處分行為乙方為該房產的實際權利人，該房產的一切權利由乙方行使，一切義務由乙方承擔。除上述所述購房手續外，乙方在使用、處分房產時需要甲方配合辦理相關手續的，甲方有義務予以配合。
第七條甲方保證該房屋權屬清楚，確保該房無抵押貸款等經濟問題，並且保證已結清該房的全部房款，若發生該房屋權屬糾紛及債權債務等，由甲方負責清理，並承擔民事責任，與乙方無關。如由此給乙方造成經濟損失的，由甲方負責賠償若致使本協議不能繼續履行，還應承擔違約責任。
第八條合同爭議的解決辦法：本合同履行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成的，按下述兩種方式解決：
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第九條本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本協議經甲乙雙方簽字確認後生效。
甲方：______(簽字)乙方：______(簽字)
聯繫電話：______聯繫電話：______
住址：______住址：______
工作單位：______工作單位：______
簽約日期：______年______月______日簽約日期：______年______月______日
説話協調人：______(簽字)
甲方家庭成員簽署：______
聲明人：______姓名：______，身份證號碼：______，住所地：______，系______的配偶。
上述聲明人聲明如下：
聲明人認可______與______於20xx年______月______日簽訂的《房屋轉讓協議》，本人同意將該房產的產權按《房屋轉讓協議》約定條件轉讓給.
特此聲明
聲明人簽字、指模：______
______年______月______日
房屋買賣合同11
甲方（賣房人）：__________，女，身份號：__________________。
乙方（購房人）：__________，女，身份證號：____________________。
丙方（房產中介）：
甲乙丙三方於20______年５月1日簽定了一份房屋買賣協議書，約定由乙方購買甲方的位於__________房產。原協議其他約定事項中的6項作廢，現變更為以下條款：
1、甲乙丙三方在簽訂本協議時明知瀋陽市於__________房產已經發生區域變更，由於洪區變更為皇姑區的事實，具體地址以變更後的地址為準。
２、甲方的保證義務。第一、甲方應保證出售的該房屋具備合法的“瀋陽市房產管理局”頒發的沈房權證，保證該房房產證將來不能被撤銷或該房產被變更為鄉產權。第二、甲方保證該房屋不存在任何未結清的債權債務、税、費（包括但不限於採暖費、水電氣、電話寬帶有線物業費等）。第三、甲方保證該房無抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料，否則當乙方發現該房屋存在甲方無法保證的情況時，乙方有權隨時提出解除合同，甲方需在乙方提出解除和同後_____日內退還收取的乙方所有費用，否則發生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金_____元整，造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。
３、在甲方和該房產都具備本合同約定的上述條件無任何瑕疵時，甲乙雙方到房產交易部門辦理更名過户手續，甲方保證沒有兩套售房的税，若有甲方承擔該税，其他交易所需的費用由乙方承擔，在更名過户手續辦理完畢後_____日內，乙方一次性支付甲方剩餘房款，如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金_____元整。
４、在乙方更名過户後如需甲方配合乙方辦理相應税費的`變更手續的（包括但不限於採暖費、水電氣、電話寬帶有線物業費等）乙方必須無條件配合，否則不配合導致乙方損失的，甲方應賠償乙方的損失。
５、在本協議簽訂後_____個月內如果該房還無法辦理更名過户手續的，房屋買賣合同關係將自動解除，甲方應於和同解除後_____日內退還收取的乙方所有費用，否則發生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金_____元整。
６、丙方在甲乙交易過程中負責提供政策諮詢和相關代辦事項，具體中介費的收取方式為；辦理更名過户手續時丙方一次性從乙方收取中介費貳千元，如是因本協議所定的甲方的原因導致的房屋買賣合同無效、解除的，丙方的中介費由甲方在合同無效、解除當日一次性支付。
以上協議三方自願訂立，認真遵守執行，此協議一式3份，甲乙丙各執一份。
簽約地點：
甲方：乙方：丙方：
____年__月__日____年__月__日____年__月__日
房屋買賣合同12
賣方：_____(以下簡稱甲方)_____身份證號：
買方：_____(以下簡稱乙方)_____身份證號：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：
一、甲方所售房屋位於_____，所售房屋建築面積_____方米
二、_____房屋價格及其他費用：
1、甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為(人民幣)__萬元整(￥_____元)。
2、甲、乙雙方達成一致意見，產權變更等一切費用由乙方負擔。甲方負責出具相關手續
三、甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。
四、本合同一式兩份甲、乙雙方各持一份。雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
房屋買賣合同13
出賣人(甲方)：_________________________________________________________
註冊地址：_______________________________________________________
營業執照註冊號：_________________________________________________
企業資質證書號：_________________________________________________
法定代表人：____________________
聯繫電話：________________________
郵政編碼：_______________________________________________________
委託代理人：____________________
地址：____________________________
郵政編碼：____________________
聯繫電話：__________________________
委託代理機構：___________________________________________________
註冊地址：_______________________________________________________
營業執照註冊號：_________________________________________________
法定代表人：____________________
聯繫電話：________________________
郵政編碼：_______________________________________________________
買受人(乙方)：_________________________________________________________
本人法定代表人姓名：__________________
國籍________________
身份證護照營業執照註冊號__________________________
地址：___________________________________________________________
郵政編碼：______________________
聯繫電話：________________________
委託代理人姓名：____________________
國籍：________________
地址：___________________________________________________________
郵政編碼：______________________
電話：____________________________
第一條、項目建設依據。
出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。土地使用權出讓合同號土地使用權劃撥批准文件號劃撥土地使用權轉讓批准文件號為______________________。
該地塊土地面積為___________，規劃用途為___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日，
__________________________________________________________________________。
第二條、商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為現房預售商品房。預售商品房批准機關為___________，商品房預售許可證號為___________。
__________________________________________________________________________。
第三條、買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的：
第___________幢座__________單元層___________號房。
該商品房的用途為___________，屬___________結構，層高為___________，建築層數地上___________層，地下___________層。
該商品房陽台是封閉式非封閉式。
該商品房合同約定產權登記建築面積共___________平方米，其中，套內建築面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成説明見附件二)。
第四條、計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款：
1、按建築面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米______元，
總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建築面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算，該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、_______________________________________________________________________。
第五條、面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式，本條規定以建築面積套內建築面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商品房交付後，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第__________種方式進行處理：
1、雙方自行約定：
(1)_____________________________________________________________________;
(2)_____________________________________________________________________;
(3)_____________________________________________________________________;
(4)_____________________________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，並按__________利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大於合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小於合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-合同約定面積
面積誤差比= ______100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。
第六條、付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款：
1、一次性付款
__________________________________________________________________________。
2、分期付款
__________________________________________________________________________。
3、其他方式
__________________________________________________________________________。
第七條、買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列第__________種方式處理：
1、按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金，合同繼續履行;
(2)逾期超過_____日後，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的，按相應的`分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、________________________________________________________________________。
第八條、交付期限。
出賣人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第_____種條件，並符合本合同約定的商品房交付買受人使用：______________________________________________________
第九條、本合同需由甲方，乙方，見證方三方一起簽字後方能收效。
本合同一式_____份，一份_____張。甲方產權人及甲方託付署理人共持一份，乙方一份,見證方(中間人)____________一份，留存備檢。
第十條、本合同發作爭議的處理辦法：
兩邊本着友好洽談，公平合理的準則簽定本合同，簽定本合同後，兩邊應嚴格遵守實行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發作的爭議，兩邊可通過洽談處理。洽談不成的，兩邊贊同按以下辦法處理膠葛。
1、提交______裁定委員會裁定。
2、任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條、本合同未盡事宜，甲乙兩邊可另行約好，其彌補約好由甲方，乙方，見證方三方一起洽談處理，與本合同同具法令效力。
甲方(簽章)：
身份證號碼：
電話：
年 月 日
乙方(簽章)：
身份證號碼：
電 話：
年 月 日
房屋買賣合同14
賣方（以下簡稱甲方）：______________________買方（以下簡稱乙方）：______________________
姓名：__________共有人：________姓名：__________
身份證號：__________身份證號：__________身份證號：__________
住址：__________住址：__________住址：__________
聯繫電話：____________________聯繫電話：____________________聯繫電話：____________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：
1、甲方自願將屬於自己的位於__________省__________市__________區__________的__________號樓__________單元__________室的住房（閣樓）出售給乙方；
2、甲方於本協議簽訂之日起__________日內，將該房屋交付乙方。同時，乙方向甲方一次性支付房款__________萬元（大寫：人民幣__________元整）；
3、該房交付使用後過户、房產證登記辦理完畢前所有權屬甲方所有，根據相關手續辦理需要，甲方負責提供相應證件，由乙方自行辦理過户、登記等手續，產生的'費用由乙方自行承擔；
4、過户及房產證辦理期間，乙方以甲方名義每月繼續還銀行貸款，期間乙方若不及時還款，甲方有權收回房屋，並不予返還乙方已支付給甲方的所有房款及費用；
5、本協議簽訂後，甲乙雙方必須自覺遵守，不得私自解除協議，否則，承擔違約金__________萬元。若因乙方不及時還款等原因導致甲方權益受損的，甲方有權解除協議，乙方之前支付給甲方的房款甲方不予退還；
6、本協議未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。
7、本協議在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的＇，甲、乙雙方可依法向__________區人民法院起訴。
8、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方：__________乙方：__________
__________年________月________日
房屋買賣合同15
賣方：___________，身份證號碼：____________________
身份證地址：_____________________________________________
現住址：_________________________________________________________
家庭電話：______________；手機：______________
買方：___________，身份證號碼：____________________
身份證地址：_____________________________________________
現住址：_________________________________________________________
家庭電話：______________；手機：______________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定，在平等、自願、公平、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成如下協議：
第一條房屋基本情況
（一）賣方所售房屋（以下簡稱該房屋）坐落為：____________【區（縣）】__________________________【小區（街道）】________【幢】【座】【號（樓）】_________單元_________號（室）。該房屋所在樓層為_________層，建築面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條房屋權屬情況
（一）該房屋所有權證證號為：________________________。
（二）土地使用狀況
該房屋佔用的國有土地使用權以________（出讓或劃撥）方式獲得。土地使用權證號為：________________________，土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年（月_______日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。
（三）該房屋性質為商品房。
（四）該房屋的抵押情況為未設定抵押。
（五）該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條買賣雙方通過___________公司居間介紹（房地產執業經紀人：__________，經紀人執業證書號：______________）達成本交易。中介費用為本合同房屋總價的3%，買賣雙方各承擔一半中介費，中介費在房屋所有權證過户到買方名下之日支付。無論任何原因導致本交易未最後完成，已支付的中介費應該全部退還。
第四條成交價格和付款方式
（一）經買賣雙方協商一致，該房屋成交價格為：人民幣___________元（小寫），________________________________元整（大寫）。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
（二）買方付款方式如下：
1、本合同簽訂後3日內，買方向賣方支付定金成交總價的10%，即人民幣___________元。
2、該房屋過户到買方名下後3日內，買方向賣方支付成交總價的80%，即人民幣___________元。
3、該房屋驗收交接完成後3日內，買方向賣方支付成交總價的10%，即人民幣___________元。
第五條權屬轉移登記和户口遷出
（一）雙方同意，自本合同簽訂之日起3日內，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
（二）如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內（最長不超過3個月）取得房屋所有權證書的，買方有權退房，賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款，並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
（三）賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內，向房屋所在地的户籍管理機關辦理完成原有户口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的户口遷出的，每逾期一日，賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日，買方有權解除本合同，賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款，並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條房屋產權及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產權糾紛，因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，賣方應支付房價總款5%的違約金，並承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係，附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給買方。
賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成，對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】：___________________________費用由賣方承擔，交付日以後（含當日）發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金（公共維修基金）的賬面餘額在房屋過户後10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過户的，每逾期一日，賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過户到買方名下後30日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時，應當履行下列各項手續：
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，並交接附件一中所列物品；
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字；
3、移交該房屋房門鑰匙；
4、按本合同規定辦理户口遷出手續；
5、本合同規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過户；
6、本合同規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成後，才視為該房屋驗收交接完成。
第八條本合同簽訂後，賣方再將該房屋出賣給第三人，導致買方不能取得房屋所有權證的，買受人有權解除本合同，賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款，並按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條税、費相關規定
本合同履行過程中，買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項税、費，買賣雙方承擔税費的具體約定如下：
1、賣方需付税費：
（1）營業税；
（2）城市建設維護税；
（3）教育費附加；
（4）印花税；
（5）個人所得税；
（6）土地增值税；
（7）房地產交易服務費；
（8）土地使用費。
（9）提前還款短期貸款利息（如有）；
（10）提前還款罰息（如有）。
2、買方需付税費：
（1）印花税；
（2）契税；
（3）產權登記費；
（4）房地產交易服務費；
（5）《房地產證》貼花；
3、其他税費由買賣雙方各承擔一半：
（1）權籍調查費；
（2）房地產買賣合同公證費（如有）；
（3）評估費；
（4）保險費（如有）；
（5）其他（以實際發生的税費為準）
因一方不按法律、法規規定繳納相關税費導致交易不能繼續進行的，其應當向對方支付相當於房價總款5%的違約金。
第十條違約責任
一、逾期交房責任
除不可抗力外，賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的，按照如下規定處理。
1、逾期在30日之內，自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金，並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金，合同繼續履行；
（2）逾期超過30日後，買方有權退房。買方退房的，賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款，並按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的，按照以下規定處理：
1、逾期在30日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金，並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金，合同繼續履行；
（2）逾期超過30日後，賣方有權解除合同。賣方解除合同的，買方應當自解除合同通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金，並由賣方退還買方全部已付款。
第十一條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十二條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴；
第十三條本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除，應當採用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。
賣方：
買方：
中介方：
合同簽訂日期：20__年____月____日
附件一房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況
（一）房屋附屬設施設備：
1、供水：【自來水】【礦泉水】【熱水】【中水】：___________
2、供電：【220V】【380V】【可負荷_________K，佈局三室兩廳一廚兩衞。
房屋室內為水泥地面，牆面為水泥砂漿找平，室內門窗未安裝，入户門已經安裝防盜門。甲方出售該棟其它樓層房屋時使用的座落：
二、本合同簽定時，該房屋尚未到房地產產權登記機關進行房屋產權登記。日後該房屋進行產權登記，甲方必須在房地產初始登記之日起30天內將相應的房屋產權過户給乙方。
三、房屋水電等設施由甲方負責開户。居住用水水開户相關費用由甲方承擔，不另收取乙方費用，甲方必須配合乙方辦理好住宅用水開户。
居住用電電開户費用參照鄰里，由乙方支付，該筆費用原則上不超過 元。甲方承諾 年內為乙方辦理好住宅用電開户。
四、甲、乙雙方經協商達成一致，同意上述房地產轉讓價格為人民幣(大寫)： 元整。
自本合同簽訂之日起，乙方分三次將房款付給甲方。
具體時間：本合同生效之日起十日內乙方交付 元由乙方在供電部門住宅用電開户之後十日內交清。
五、甲方應及時將可能影響本合同或該房屋價值的任何事件(包括但不限於該房屋的查封、扣押、訴訟、仲裁或其它爭議事件)通知乙方，否則，乙方可隨時解除本合同，並要求甲方承擔本合同總價20%的違約金。由於甲方的'過錯造成房屋價值減少的，甲方應立即採取措施防止損失擴大，並賠償乙方損失。
六、甲方保證在上述轉讓的房地產交接時沒有產權糾紛和財務糾紛。如上述房地產轉讓交接後發生交接前即存在的產權或財務糾紛，由甲方承擔全部責任。並且賠償因此給乙方造成的損失，且乙方可隨時解除本合同，並要求甲方承擔本合同總價20%的違約金。
七、除人力不可抗拒因素外，甲方未按合同約定的期限將上述房地產交付給乙方的，應支付按日計算的房款千分之一的違約金給乙方。逾期超過兩個月，乙方有權解除本合同。解約時，甲方需將已收的房款即時全額退還，另支付購房總價20%違約金作為乙方損失賠償。
八、甲方承諾出售房屋工程質量符合國家相關的建築標準及要求。由於工程質量缺陷造成乙方損失或其它傷害，由甲方賠付。甲方將該房屋在本合同簽定之日交付乙方。
九、乙方未按本合同規定的付款日期及方式付款的。其逾期部分應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過兩個月時，甲方有權解除合同。解約時，甲方將已收房款即時全額退還乙方，購房總價20%違約金作為甲方損失賠償。
十、經甲、乙雙方協商一致，本合同未盡事宜，在不違反本合同原則的前提下，可訂立補充條款或補充協議，甲、乙雙方訂立的補充條款和補充協議及附件為本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。
十一、本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效。甲、乙雙方在簽署本合同時，具有完全民事行為能力，對各自的權利、義務清楚明白，並按本合同規定履行。
十二、本合同適用於中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決。協商不能解決的，依法向人民起訴。
十三、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。
甲方：(簽章)乙方：(簽章)
住址：住址：
聯繫電話：聯繫電話：
簽訂日期：簽訂日期：
