电气安装承包协议书
甲方:
乙方:赣州市安泰电力工程有限公司
根据《中华人民共和国协议法》和建设部《建设工程施工协议管理办法》等法律法规之相关规定,为维护甲乙双方权益,确保工程质量,经双方协商一致签订以下条款:
一、 工程名称:
二、工程内容:详见乙方提供的《电气安装工程预算书》。 三、工程地点:
四、承包方式和施工要求:
4.1承包方式: ,工程装臵性材料由 购臵。4.2工期要求:本工程工期为 天,从 年 月 日至从 年 月 日全部竣工移交。工期自合同要求预付工程款全部到帐后次日算起,如遇雨天等不可抗力原因则工期顺延。
4.3质量要求:乙方应严格按照图纸并参照国家现行电气安装及验收规范施工,确保工程质量。
五、协议的确定及付款方式:
5.1协议造价的确定:双方同意本工程按2004年版《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表(第二册)》及配套《江西省建筑安装工程费用定额》有关规定和标准进行计价取费。
合同造价值为:人民币 拾 万 仟 佰 拾元整(¥ 元)。
5.2乙方提供《工程预算书》壹份。预算造价为¥ 元。5.3付款方式:甲方同意在工程开工前 天预付工程款人民币¥ 元给乙方。余款甲方应在本工程竣工验收合格、送电前一次性全部付清。
六、其它事项
6.1甲方应办理好工程施工范围内的青苗、树木及施工障碍拆除赔偿工作等。
6.2乙方应做好安全生产工作,确保施工安全。如发生安全事故,
则由责任方承担相应责任。
6.3工程中所需进行的一切与施工有关的'配合工作(包括试验、调试、测试等工作)由乙方自行委托有关单位,并经甲方同意。
6.4违约处理:
6.4.1如甲方擅自解约协议,乙方已收工程款项不予以退回;如甲方在工程竣工前仍未按协议要求支付工程款,甲方同意乙方在任何时候拆回工程全部材料,且已付工程款项不予以退回甲方。
6.4.2如果乙方超越协议工期完工或未按国家有关标准和规范施工,甲方在项目竣工后14天内可要求乙方支付违约金(超工期按每超过1天扣100元,质量问题视具体情况处理),逾期视为放弃。
6.5按实决算项目以实际发生工程量为准,并接受甲方有关人员的审核。甲方在收到《工程结算书》30天内,将审核结果以书面形式通知乙方,逾期视为甲方全额认可工程结算金额。
6.6如甲方在工程竣工后1个月内仍未付清所欠工程款,从第2个月起至合同款项付清时,甲方应按银行同期贷款利息连同所欠工程一并付给乙方。发生工程款拖欠时,乙方保留向法院提请诉讼的权利。
6.7本协议附件包括:
6.8乙方提供《电气安装工程结算书》壹份。
七、本协议一式肆份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力。协议未尽事宜,可由甲乙双方协商解决。
备注:本工程按照《工程预算》书中所列的项目施工。 甲 方: 乙 方:
开户行: 开户行:中国建设银行股份有限公司赣州八一四分理处 帐 号: 帐 号:36001125210052500558 代 表: 代 表: 联系电话: 联系电话:
二0 年 月 日
电气安装承包协议书 [篇2]
发包方:河北建工集团有限责任公司南口路项目部 (甲方)
承包方: (乙方)天津市河北区南口路住宅项目电气安装工程
经甲乙双方共同协商,由乙方自愿承包,条款细则如下:
一、 工程概况:
全现浇剪力墙结构,地下 层,地上 层。
二、承包单价:
天津市河北区南口路住宅项目按施工图纸及洽商变更及现场实际情况(包括所有预留、预埋、安装、小件制作安装、调试、拆除等项执行定额包括内容,竣工验收后保修期间负责本工种出现问题的保修工作)一次承包不做调整,按实际建筑面积 元/m2。
三、施工承包范围
1、南口路住宅项目部内容及现场临电。
2、所承包的项目负责到竣工验收并保证验收达到“海河杯”标准。
四、材料及工机具管理
1、甲方负责:
垂直运输设备,现场配电箱,公共照明设备,手推车(使用过程中自己维修,更换内外胎及易损构建),用完后刷漆,无损坏退库,否则给班组下帐。
1
河北建工集团有限责任公司南口路项目部合同文件
2、乙方自备:
(1)三级配电以下所发生的费用乙方自负。
(2)本工种所有使用的手使工具及安全防护用品,焊机、锯片、钻头、锤头、锤子、角磨机、云石机及磨片、焊帽、焊把线、锯弓子、锯条、剪子、钳子、螺丝刀、小线、墨汁、墨斗、靠尺、线坠、大铲、刨锛、铁抹子、木抹子、杠尺、水靴、手电、手电泡、粉笔、滚刷、毛刷、油桶、水桶、灰斗、水斗、喷雾器及3级配电以下照明费用。
(3)甲方统一配发工作服(施工满一年的工人按半价扣除)、床单、被罩,费用由乙方自理。
(4)所有材料执行定额用量,超用量部分由乙方自负,节约部分按50%奖励给乙方。
(5)现场耗材提前7日报计划,否则窝工、停工损失自负。
五、场容及卫生管理
1、乙方必保天津市文明工地标准。
2、现场材料按甲方指定地点、分规格、分类、拉线码放整齐。
3、宿舍卫生每日设专人打扫,被褥叠放整齐,无私拉乱接,男女共眠现象,违规每次罚款50元。
4、作业面做到活完料清脚下清。
六、质量及验收规定
1、乙方必保天津市海河杯工程,达不到此质量标准,结账每平方米扣除 1 元 。
2
2、工序自检、三上墙、场容清理干净,找工长及质检员报验,一次性验收不合格罚款 200 元,监理验收不合格罚款 500 元。
3、分项工程完工结账须质检员、栋号工长、场容负责人、技术负责人签字生效,并具有库房保管员出具的材料清单,项目部方予结账。
4、项目部个专业罚款一律由当月生活费中扣除。
七、工期进度管理
1、乙方必保施工人员稳定,浮动率不大于10%。
2、乙方必保甲方工期要求,逾期一日罚款1000元,每小时罚款100元。
3、乙方必须服从甲方统一调度,每违反一次罚款500元。
八、安全管理
1、乙方严格遵守甲方各项安全管理规定。
2、工人进场带身份证,签订劳动合同,安全责任状,自办胸卡、暂住证。
3、每日做好班前讲话,每月上报综合办,连同项目部要求贯标资料作为生活费发放依据。
4、对工人定期进行安全教育,每次将安全教育记录上报甲方项目部。
5、甲方定于每两日17:30分召开项目部例会,一方必须及时参加,每晚点或缺席一次罚款50元。
6、教育本班组工人上班前不准喝酒,酒后不准施工,发现一
次甲方给乙方班组罚款500元,并不准酒后工人现场继续施工,如因酒后施工出现任何事故费用由乙方自负。
7、教育工人不准打架,发现一次,甲方给大家双方各5000元罚款,并开除打架人员。甲方将打架人员交给公安部门解决,一切后果由承包人及当事人自负。
8、除甲方违章指挥以外,一切安全事故由乙方自负。
九、拨款方式
甲方每月拨付乙方工人生活费每人95%。工程竣工预留5%质保金,保修期满后一次付清。
十、其它
1、通知本工种施工后10分钟内到作业面,否则项目部处以50-1000元罚款。
2、必须服从项目部管理人员统一调配,无条件接受项目部任何安排,不得出现顶撞现象,否则项目部予以辞退,按承包单价50%结账。
3、因乙方原因达不到质量、安全要求,场容管理不到位、内部协调组织不到位、中途退场,所完工程量按50%承包价结账。
4、停工待料现场工长签认,按8元/工日付乙方生活费,现场清工按35元/工日。
5、乙方工人工资由甲方项目部代发,乙方分摊项目部会计工资。
6、保护好现场财产,如乙方工人有盗窃现象,发现一次罚款
5000元,赔偿盗窃物品原价10倍的钱,并予以公布清退出场。
7、乙方为本组工人自办各种证件,与甲方签订各项管理协议。
8、项目部所有罚款必须有乙方签字,如乙方拒绝签字,甲方有权按罚款单的2倍入账有法律效益,由工程款中扣除。
9、乙方承包人必须常驻现场,服从项目部统一安排。
10、乙方违反条例,甲方给乙方开罚款单,由乙方签字,如一小时内不签,甲方管理人员把罚款单上报会计,每月发生活费时双倍扣除。
十一、本协议一式三分,自签字之日起生效。
甲方代表:
乙方代表:
年 月